中俄翻譯合同范本翻譯

Changsha       長沙                          9 марта  2012 г.  2012年3月9日

Фирма*, Changsha, Китай, именуемая в дальнейшем ?Продавец?, с одной стороны, и СП ?*?, Алматы, Республика Казахстан, именуемое в дальнейшем ?Покупатель?, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о следующем:

中國，長沙，*，以下簡稱售方，為甲方；與哈薩克斯坦共和國，阿拉木圖的?*?公司，以下簡稱為買方，為乙方，簽訂本合同如下。

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА КОНТРАКТА    合同對象和合同金額

1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в дальнейшем именуемую ?Товар?.
賣方有責任提供產品并交付產品所有權給買方。而買方有責任接收產品并付款。以下簡稱該產品為貨物。

1.2. Номенклатура, спецификация, количество и цена поставляемого по настоящему Контракту Товара и другие условия, согласуются сторонами в Приложениях 1, 2, 3, 4, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
產品目錄，規(guī)格，數(shù)量及價格要和本合同及本合同的1,2,3,4 附件里面規(guī)定的條件一致，1,2,3,4 附件是本合同不可分割的組成部分。

1.3. Цена на Товар, поставляемый по настоящему контракту, понимается на условиях CIP, Алматы, Республика Казахстан и включает в себя упаковку.
根據(jù)本合同出售的貨物，以CIP，哈薩克斯坦，阿拉木圖的貿易條件交貨。其中包括貨物的包裝費用。

1.4. Общая стоимость настоящего контракта – 3 763 106 (три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи сто шесть) долларов США, включая шеф-монтажные  и пуско-наладочные работы.
本合同的總金額是3763106美元，其中包括機器的安裝和調試費用。

1.5. Товар предназначен к ввозу на территорию Республики Казахстан в качестве уставного фонда СП ?KAZMOLYBDENIUM?.
這批貨物是 根據(jù) СП ?KAZMOLYBDENIUM?公司的章程，進口到哈薩克斯坦共和國的。

1.6. В стоимость контракта не включены транспортные расходы и расходы по страхованию Товара, которые будут согласованы дополнительно.
本合同的金額不包括運輸費用和保險費用。這兩種費用以后雙方再另外商議。

1.7. Валюта контракта – доллары США.
合同使用的貨幣--美元。

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ   貨物的質量及質量保證

2.1. Оборудование и запасные части поставляемого Товара должны соответствовать согласованной Спецификации.
這批貨物里的設備及設備配件應該要符合規(guī)格。

2.2. Срок гарантии – 12 месяцев с даты запуска производства в Республике Казахстан.
保質期--在哈薩克斯坦交貨之后12個月。

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА付款條件

3.1. Оплата стоимости поставляемого Товара будет производиться в долларах США путем электронного платежа посредством банковских счетов, указанных в настоящем Контракте.
本次合同里的貨款支付是通過本合同里面指定的銀行，用電子支付的方式支付美元。

3.2. Если иное не оговорено в Спецификации, предоплата Товара осуществляется в следующем  порядке:
除非在明細表里另有說明，預付款的支付按照以下順序：

3.2.1. Первый платеж в размере 60%  стоимости настоящего Контракта в сумме 2 257 864 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) доллара США осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами настоящего Контракта;
在雙方簽訂本合同15天之內，買方第一次支付合同貨款的60%，即2 257 864 美元。

3.2.2. Второй платеж в размере 40% стоимости настоящего Контракта в сумме 1 505 242 (один миллион пятьсот пять тысяч двести сорок два) доллара США осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с даты письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке из Changsha в Китае.
買方在收到賣方關于貨物已經在中國長沙準備起運的書面通知后，在7個日歷日之內第二次支付合同貨款的40%，即1 505 242 美元。

3.3. Все банковские комиссии и сборы в стране Покупателя оплачиваются Покупателем, а соответствующие комиссии и сборы в стране Продавца или любой третьей стране оплачиваются Продавцом.

在買方國家產生的任何銀行傭金和費用都由買方支付，而相應的，在賣方國家或者任何第三方國家產生的相關費用都由賣方支付。

3.4. Если отгрузка Товара не была произведена в течение срока, указанного в п.4.2 настоящего Контракта, вся сумма, оплаченная авансом, с учетом неустойки из расчета 0,05% стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, должна быть возвращена Продавцом на счет Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее списания со счета Покупателя.
如果貨物沒有在規(guī)定的時間內發(fā)運（發(fā)運時間在本合同的4.2節(jié)已經注明），違約金按照未交貨貨值每天0.05%的比例計算。賣方必須在30個日歷日之內從賣方銀行賬戶之內扣除違約金返還給買方。

3.5. В  этом  случае  все  банковские  комиссионные расходы по настоящему Контракту относятся на счет Продавца.
在這種情況下，所有在銀行產生的相關費用都由賣方支付。

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ   供貨條件

4.1. Доставка Товара на территорию Республики Казахстан осуществляется на условиях CIP, Алматы, Республика Казахстан. Стоимость доставки и страховые суммы будут согласованы дополнительно (Приложение №3).
供貨按照CIP，哈薩克斯坦共和國，阿拉木圖的貿易條件交貨。運輸費用和保險費用由雙方協(xié)商，在附件3里補充說明。

4.2. Если иное не оговорено в Спецификации, отгрузка Товара производится в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней после списания оплаты в соответствии с п.3.2.1. с расчетного счета Покупателя. Датой отгрузки Товара Продавцом считается дата штампа на коносаменте.
除非在明細表里另有說明，貨物應該在買方從銀行賬戶按照3.2.1節(jié)規(guī)定支付貨款之后的15個日歷日內裝船。賣方的裝運日期以提單上的日期戳記為準。

4.3. Копии всех документов, сопровождающих отгрузку перечисленных ниже в п.4.4, должны быть направлены Покупателю в течение 48 часов после их оформления по факсу и/или электронной почте.
在下面4.4節(jié)列舉的，所有和裝運有關的文件的復印件，都應該在文件辦理好之后的48小時之內以傳真或者電子郵件的方式發(fā)送給買方。

4.4. В течение 3 (трёх) календарных дней после отгрузки Продавец направляет Покупателю курьерской почтой следующий комплект отгрузочных документов:
在貨物起運后的3個日歷日之內，賣方必須把全套運輸單證郵寄給買方。

4.4.1.  Счет продавца – 2 (два) оригинала, 2 (две) копии;
賣方發(fā)票--2份原件，2份復印件。

4.4.2. Коносамент, выписанный на имя Грузополучателя  на  английском  языке – 1 (одна) копия;
注明了收貨人的用英語寫的提單--1份。

4.4.3.  Упаковочные листы – 2 (два) оригинала, 2 (две) копии;  
裝箱單--2份原件，1份復印件。

4.4.4.  Сертификат происхождения товара по форме А – 1 (один) оригинал, 1 (одна) копия;
Form A原產地證--1份原件，1份復印件。

4.4.5.  Сертификат качества, выписанный производителем на каждую единицу оборудования – 2 (два) оригинала;
由生廠商開出的給每件設備的質量證明書--2份原件。

 4.4.6. Страховой полис, покрывающий все риски на 110% стоимости Товара на условиях CIP, Алма-Аты, Республика Казахстан.
在CIP，哈薩克斯坦，阿拉木圖的外貿條件下，能夠抵償所有損失110%的保險單。

4.5. Продавец обязуется в максимально короткие сроки направлять документы, касающиеся  Товара, которые могут потребовать от Покупателя контролирующие или таможенные органы.
賣方有義務在最短的時間內提供和貨物有關的，買方國家監(jiān)管機構和海關機構需要的文件。

4.6. При толковании настоящего Контракта имеют силу условия ИНКОТЕРМС (2010 серия) в действующей редакции.
本合同在修訂版的國際外貿術語解釋通則（2010版）的條件下生效。

5. НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ    違約交付

5.1. В случае просрочки отгрузки Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки.
在裝船延誤的情況，買方有權要求賣方支付延誤裝船或未裝船貨物價值0.1%的違約金，違約金按延誤天數(shù)計算。（按每一天0.1%的比例計算）

5.2. В случае просрочки оплаты Товара Продавец вправе потребовать от Покупателя неустойку в размере 0,1% от суммы просроченной оплаты Товара за каждый день просрочки.
在逾期未付款的情況下，賣方有權要求買方支付逾期未支付貨款0.1%的違約金，違約金按延誤天數(shù)計算。（按每一天0.1%的比例計算）

5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
罰款并不免除締約方執(zhí)行合同的義務或者糾正過失的義務。

5.4. Продавец и Покупатель могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые наступили независимо от воли сторон.
在發(fā)生了不以雙方意志為轉移的事情的情況下，買方和賣方可以不承擔履行合同的責任。

5.5. Покупатель вправе удержать штрафы, пени при оплате счетов Продавца.
買方有權在支付給賣方的賬戶里扣除罰款和違約金。

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И СТРАХОВАНИЕ
包裝，嘜頭及保險

6.1. Продавец должен поставить Товар в экспортной упаковке с учетом специфики груза, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений или коррозии    при    перевозке    с учетом нескольких перегрузок в пути и хранения на открытых площадках. В транспортное место  №1 должен быть вложен подробный упаковочный лист, в котором указывается номер контракта, наименование Товара, номер позиции по Спецификации.
賣方必須提供符合貨物規(guī)格的出口包裝，保證貨物在運輸過程中，在換裝過程中和在露天場地不受任何損害和腐蝕。在運輸位置 №1的地方應該附上一份詳細的裝箱單，指明合同編號，貨物名稱，項目編號和規(guī)格。

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара Продавец обязан сообщить Покупателю по факсу и/или электронной почте: дату отправки, стоимость, число мест, вес нетто/брутто, номер коносамента, номер транспортного средства и ориентировочную дату прибытия контейнера в Алма-Аты, Республика Казахстан.
在貨物起運的5個工作日內，賣家有責任通過傳真或者電子郵件通知賣家以下信息：起運日期，金額，位置號碼，毛重，凈重，提單號，車輛數(shù)和集裝箱到達哈薩克斯坦，阿拉木圖的確切時間。

6.3. Продавец несет ответственность перед Покупателем:
賣方對買方負有以下責任：

6.3.1. за порчу, повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки при транспортировке и хранении в размере стоимости Товара, пришедшего в негодность;
因為包裝不當而在運輸和儲存過程中造成貨物破壞，報廢不能用的，賣方賠償相應的金額。

6.3.2. за дополнительные складские, транспортные и другие расходы, возникшие в связи с направлением Товара не по адресу, вследствие неполноценной, неправильной маркировки или ненадлежащего оформления товарно-транспортных документов, в размере стоимости дополнительных расходов.
由于發(fā)送貨物到錯誤地址，不合格的或不正確的嘜頭，或者是不適當?shù)膯螕?jù)處理而產生的額外的儲存，運輸和其他費用，由賣方支付這些額外的的費用。

6.4. Маркировка на упаковке: 包裝上的嘜頭
Контракт №DL-12030101, Место №_____, Made in China.
合同 №DL-12030101，地點№_____,，中國制造。

7. РЕКЛАМАЦИИ 索賠

7.1. Продавец принимает рекламации и производит замену отдельных частей в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента запуска оборудования при выявлении Покупателем отклонений по качеству от согласованной Спецификации, не связанных с неправильной эксплуатацией или хранением Товара.
在不涉及不當使用和不當儲存貨物的情況下，在設備開動的12個月內，買方發(fā)現(xiàn)貨物不符合質量規(guī)范的時候，賣方必須接受索賠，并生產更換的零件。

8. ФОРС-МАЖОР 不可抗力

8.1. В случае если любая из сторон не сможет полностью или частично выполнить свои обязательства по  настоящему Контракту вследствие пожара, стихийных бедствий, войны, любого рода военных действий, блокады, запрета экспорта или импорта, то срок выполнение сторонами этих обязательств будет продлен соответственно на период, в течение которого продолжаются эти обстоятельства.
由于火災，自然災害，戰(zhàn)爭，任何形式的軍事行動，封鎖，禁止出口和進口等不可抗力因素引起的，任何一方無法全完或者部分不能履行本合同義務的，那么這些義務的履行時間可以相應延長，直到上述不可抗力消失。

9. АРБИТРАЖ 仲裁

9.1. Продавец и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникших из настоящего Контракта или в связи с ним,  путем переговоров.
賣方和買方應采取一切措施，通過談判來解決所有和本合同有關的問題和爭端。

9.2. Если в результате переговоров стороны не пришли к разрешению возникших разногласий, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде при Торговой Палате Россия, Москва в соответствии с регламентом производства дел в этом Суде, с учетом Российского материального права.
如果談判不能解決雙方的爭端的話，這些爭端應該提交到莫斯科的俄羅斯商會仲裁法庭，按照該法院的議事章程，根據(jù)俄羅斯商業(yè)法進行仲裁。

9.3. Решения Арбитражного суда будут окончательными и обязательными для обеих Сторон.
對于雙方來說，仲裁法庭的判決就是最終的，必須執(zhí)行的結果。

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.   其他條件
10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями обеих сторон.
所有針對本合同的補充條款和更改只有在以下條件下才生效：由雙方正式授權的代表以書面形式提出，并簽署協(xié)議的時候才生效。

10.2. Настоящий Контракт составлен и подписывается в двух экземплярах на русском и английском языке – по одному для каждой из сторон. Факсимильная копия настоящего Контракта имеет юридическую силу.
本合同一式兩份，用俄語和英語兩種文字書就，兩種文本一樣，具有同等的法律效力。

10.3. При возникновении споров в толковании русского и английского текстов контракта, преобладающим считается английский текст.
如果俄語合同和英語合同發(fā)生沖突時，以英語合同為準。

10.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012 г.
本合同從簽訂之日起生效，有效期到2012年12月31日。

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  合同雙方的地址及其他信息

      ?ПОКУПАТЕЛЬ?                                     ?ПРОДАВЕЦ?
      買家                                                               賣家